Договор поставки

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 1 от 01/01-2020

г. Санкт-Петербург                                                                                          «01» января 2020 г.

ООО «ЖБИ-Маркет», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Лебедева Павла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Образец» именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые вместе "Стороны",   заключили     настоящий     Договор     о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
   • По настоящему Договору Поставщик в течение года обязуется систематически поставлять по письменным заявкам Покупателя товар в ассортименте, указанном в спецификациях, именуемый в дальнейшем «Товар», а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар на условиях настоящего Договора.

2. КОЛИЧЕСТВО, КАЧЕСТВО, АССОРТИМЕНТ И ЦЕНА ТОВАРА
   • Цена единицы Товара, сроки оплаты, ассортимент и планируемое общее количество поставляемого Товара на следующий месяц согласовываются сторонами в ежемесячно подписываемых спецификациях. Спецификации подписываются сторонами не позднее последнего дня текущего месяца по форме, установленной в Приложении №1, и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
   • Количество, ассортимент Товара и дата отгрузки определяются на основании письменной заявки Покупателя, составленной в свободной форме.
   • Поставщик осуществляет поставки только после получения от Покупателя заявки, переданной при помощи факсимильной связи или электронной почты. Заявка принимается до 12 часов дня предшествующего отгрузке. При объеме более 20 изделий заявка принимается за 72 часа. Поставщик осуществляет поставку Товара в объеме указанном в заявке.
   • Поставщик обязуется передать всю необходимую документацию на товар в течении 7 рабочих дней с момента поставки.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
   • Поставка Товара осуществляется в адрес Покупателя, указанный в заявке автотранспортом Поставщика, стоимость доставки включена в стоимость Товара.
   • На каждую партию Товара стороны оформляют накладные и счета-фактуры.
   • Датой поставки является дата передачи Товара Покупателю, указанная в накладной, подписанной представителем Покупателя.
   • Право собственности на Товар и риск случайной гибели или порчи Товара переходят к Покупателю с момента принятия Товара.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
   • При приеме товара Покупатель проверяет его соответствие сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах (включая настоящий договор, спецификацию и заявку) по наименованию, количеству и качеству.
   • Товар считается принятым Покупателем по количеству, качеству, согласованной цене в срок согласно накладной, подписанной Покупателем в момент отгрузки Товара.
   • В случае обнаружения ненадлежащего качества или недостачи при приемке Товара Покупатель обязан оформить в присутствии представителя Поставщика Акт, в произвольной форме, в двух экземплярах, один экземпляр остается у Покупателя, второй передается представителю Поставщика. При нарушении данного порядка Поставщик вправе не принимать претензии Покупателя.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
   • Цена товара и условия оплаты согласовываются сторонами в Спецификациях.
   • Любое изменение цены допускается только по соглашению сторон.
   • Покупатель оплачивает Товар путем перечисления средств на расчетный счет Поставщика или внесением наличных средств в кассу Поставщика.
   • Днем осуществления платежа признается день поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
   • Поставщик несет ответственность за качество и сроки поставки Товара в соответствии с действующим законодательством. Все транспортные расходы, связанные с возвратом некачественного Товара, его заменой и допоставкой оплачиваются Поставщиком.
   • Покупатель несет ответственность за отказ принять поставленный в установленный срок, заказанный Товар, соответствующий установленным в настоящем Договоре требованиям по качеству, количеству и ассортименту. В этом случае Продавец имеет право потребовать от Покупателя возмещения стоимости транспортных расходов за доставку Товара в адрес Покупателя и обратно, и уплаты пени в размере 20 % от стоимости непринятого Товара. Такое требование направляется Поставщиком Покупателю по факсимильной связи или электронной почте в день поставки и дублируется заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре, и подлежит оплате в течение 5 рабочих дней с момента получения.
   • В случае нарушения срока оплаты полученного Товара, указанного в п. 5.1. Поставщик имеет право потребовать уплаты пени в размере 0.1 % от стоимости поставленного Товара за каждый день просрочки. Такое требование направляется Покупателем Поставщику заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре, и подлежит оплате в течение 5 рабочих дней с момента получения.
   • В случае нарушения сроков поставки Товара, указанного в п. 5.1 Покупатель имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,1 % от стоимости непоставленного Товара за каждый день просрочки. Такое требование направляется Поставщиком Покупателю заказным письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу, указанному в настоящем Договоре, и подлежит оплате в течение 5 рабочих дней с момента получения.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
   • Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2020 года.
   • Стороны пришли к соглашению, что все документы, уведомления по настоящему договору, включая договор, а также корреспонденция, связанная с исполнением настоящего договора, скрепленные печатью и подписью, передаваемые сторонами посредством электронной связи (на электронную почту, указанную в ст. 8 настоящего Договора), имеют полную юридическую силу для обеих сторон наравне с подлинниками до обмена оригиналами. Стороны обязуются осуществлять возврат направленных в их адрес (в том числе посредством электронной почты), заверенных печатью и подписью оригиналов всех документов в течение 5 дней с момента их получения или составления по почтовым адресам.
   • В период действия договора изменения и дополнения вносятся в Договор путем заключения Сторонами дополнительного соглашения.
   • Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Инициатор расторжения Договора должен направить другой стороне уведомление о расторжении и подписанный со своей стороны в двух экземплярах акт сверки расчетов не позднее тридцати дней до даты расторжения. Сторона, получившая уведомление о расторжении договора и акты сверки, подписывает акты сверки и один экземпляр подписанного акта направляет в адрес Стороны – инициатора расторжения Договора.
   • Разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, устраняются путем переговоров и достижения компромисса. В иных случаях споры между Сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения Истца.
   • Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
   • Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об изменениях своего места нахождения, организационно-правовой формы, смены директора и платежных реквизитов, указанных в ст. 8 Договора. Все расходы, связанные с несвоевременным уведомлением о вышеуказанных обстоятельствах лежат на стороне, допустившей нарушение указанного условия настоящего Договора. При направлении почтой документов по адресу, указанному в ст. 8 Договора, при отсутствии надлежаще оформленного извещения об изменении места нахождения и иных реквизитов адресата, письма считаются направленными в надлежащем порядке.
   • Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подписи сторон:

Приложение №1

К договору №1 от 01/01-2020

От «1» января 2020 г.

Спецификация

г. Санкт-Петербург                                                                                                                               «1»  января  2020 г.

ООО «ЖБИ-Маркет», именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Лебедева Павла Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Образец» именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые     вместе     "Стороны", заключили     настоящий     Договор     о нижеследующем:

1. Установить цены на Продукцию:

2. Цены указаны с учетом доставки до г. Санкт-Петербург.
3. Условия оплаты: 100% предоплата.
4. Срок поставки: 20 штук в неделю.
5. Настоящее Приложение вступает в силу с момента подписания спецификации и действует до согласования новых цен на Продукцию.

 ПОСТАВЩИК:                                                                ПОКУПАТЕЛЬ:               

Генеральный директор                                                     Генеральный директор

___________________/Лебедев. П.В./                            ___________________/Иванов И.И./